SECOP IILicitableCierre: 11 de nov de 2026SMC-236-2026Publicado 9 de nov de 2026

REDIFICACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA REDIFICACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 2011-115 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA DE DECISIÓN

Entidad: Alcaldía De VillamariaNIT 890.801.152-8Ver historial de adjudicaciones
Ubicación: Entidad en Villamaría, Caldas
Modalidad: Mínima cuantía
Tipo de contrato: Consultoría
Valor: $ 25.000.000
Duración: 1 mes
Cierre: 11 de nov de 2026, 12:00
Clasificación: Ingeniería civil

Análisis Templo

15 respuestas que Templo extrae del pliego

Templo lee los documentos de cada proceso y responde estas preguntas con citas a la página exacta del pliego.

Regístrate y obtén este análisis gratis

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Ver las 15 preguntas

¿Quién puede participar: el proceso está limitado a Mipyme o a un territorio, qué proponentes se admiten y qué debe hacerse antes de ofertar?
¿Qué requisitos de capacidad jurídica debe cumplir el proponente y bajo qué modalidades puede participar (individual o plural)?
¿Qué requisitos de experiencia general debe acreditar el proponente?
¿Qué requisitos de experiencia específica debe acreditar el proponente?
¿Qué personal mínimo o equipo de trabajo se exige al proponente?
¿Qué requisitos técnicos habilitantes debe acreditar el proponente (establecimiento o sede, muestras, visita de verificación, equipos y maquinaria)?
¿Qué indicadores financieros se exigen y con qué valores (liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capital de trabajo, rentabilidad del patrimonio y del activo)?
¿Qué garantías y pólizas se exigen (seriedad, cumplimiento, estabilidad, responsabilidad civil) y con qué valores y vigencias?
¿Cómo se presenta el precio de la oferta y con qué se compara: IVA, precio unitario o global, presupuesto para la evaluación y lotes?
¿Cuál es el objeto, el alcance y las especificaciones o condiciones técnicas mínimas exigidas al contratista?
¿Qué ítems, bienes o actividades debe cotizar el proponente, con qué unidad y cantidad?
¿Cuáles son las causales de rechazo de la oferta y las inhabilidades e incompatibilidades aplicables?
¿Qué multas, sanciones y cláusula penal se establecen para el contratista?
¿Cómo se paga el contrato: hay anticipo o pago anticipado, cuál es la forma y condiciones de pago, facturación, amortización y retenciones?
¿Cuál es el plazo de ejecución del contrato y cuánto tiempo debe mantenerse vigente la oferta?

Procesos similares

01
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE REMODELACION Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS; CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS · Licitación pública — Obra Pública · GUADUAS
$ 2.294.714.773Cierre: 24 de nov de 2026
$ 2.294.714.773
Cierre: 24 de nov de 2026
02
INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; CONTABLE; JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS · Concurso de méritos abierto · GUADUAS
$ 160.630.034Cierre: 23 de nov de 2026
$ 160.630.034
Cierre: 23 de nov de 2026
03
INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO POLIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y MEJ
ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO · Mínima cuantía · VILLAVICENCIO
$ 113.613.054Cierre: 13 de nov de 2026
$ 113.613.054
Cierre: 13 de nov de 2026
04
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA · Licitación pública — Obra Pública · FUNZA
$ 8.728.830.239Cierre: 10 de dic de 2026
$ 8.728.830.239
Cierre: 10 de dic de 2026
05
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE; DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE FUNZA; CUND
MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA · Licitación pública — Obra Pública · FUNZA
$ 8.611.415.407Cierre: 4 de dic de 2026
$ 8.611.415.407
Cierre: 4 de dic de 2026
06
INTERVENTORIA TECNICA; ADMINISTRATIVA; AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIoN; REHABILITACIoN DE PAVIMENTO RiGIDO Y REPOSICIoN DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE 17 ENTRE CRAS 2 Y 6 DEL BARRIO VILLANUEVA; CRA 14 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL BARRIO EL TARRITA; CRA 12A ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL…
ALCALDÍA MUNICIPAL EL TARRA · Concurso de méritos abierto · EL TARRA
$ 110.503.400
$ 110.503.400

Misma entidad

Otros procesos de Alcaldía De Villamaria

01
SIMINISTRO CHALECO
Alcaldía De Villamaria · Mínima cuantía · VILLAMARÍA
$ 3.800.000Cierre: 12 de nov de 2026
02
CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA
Alcaldía De Villamaria · Mínima cuantía
$ 2.460.000Cierre: 12 de nov de 2026

Ver la entidad y todos sus procesos

Misma clase UNSPSC