Pliego definitivoSECOP IILicitableCierre: 10 de nov de 2026MP-SI-CMA-003-2026Publicado 5 de nov de 2026

CARRIL DE SERVICIO CAMPANARIO.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALZADA DE SERVICIO SENTIDO NORTE SUR UBICADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 25N Y 18N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYÁN

Entidad: ALCALDÍA DE POPAYÁNNIT 891.580.006-4Ver historial de adjudicaciones
Ubicación: Entidad en Popayán, Cauca
Modalidad: Concurso de méritos abierto
Tipo de contrato: Interventoría
Valor: $ 506.462.096
Duración: 9 meses
Cierre: 10 de nov de 2026, 17:00
Clasificación: Ingeniería civil

Análisis Templo

16 respuestas que Templo extrae del pliego

Templo lee los documentos de cada proceso y responde estas preguntas con citas a la página exacta del pliego.

El análisis no está disponible para este proceso.

Recibe alertas de procesos como este

Ver las 16 preguntas

¿Quién puede participar: el proceso está limitado a Mipyme o a un territorio, qué proponentes se admiten y qué debe hacerse antes de ofertar?
¿Qué requisitos de capacidad jurídica debe cumplir el proponente y bajo qué modalidades puede participar (individual o plural)?
¿Qué requisitos de experiencia general debe acreditar el proponente?
¿Qué requisitos de experiencia específica debe acreditar el proponente?
¿Qué personal mínimo o equipo de trabajo se exige al proponente?
¿Qué requisitos técnicos habilitantes debe acreditar el proponente (establecimiento o sede, muestras, visita de verificación, equipos y maquinaria)?
¿Cómo se asigna el puntaje: qué factores se evalúan, con cuántos puntos como máximo cada uno y cómo se desempata?
¿Qué indicadores financieros se exigen y con qué valores (liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capital de trabajo, rentabilidad del patrimonio y del activo)?
¿Qué garantías y pólizas se exigen (seriedad, cumplimiento, estabilidad, responsabilidad civil) y con qué valores y vigencias?
¿Cómo se presenta el precio de la oferta y con qué se compara: IVA, precio unitario o global, presupuesto para la evaluación y lotes?
¿Cuál es el objeto, el alcance y las especificaciones o condiciones técnicas mínimas exigidas al contratista?
¿Qué ítems, bienes o actividades debe cotizar el proponente, con qué unidad y cantidad?
¿Cuáles son las causales de rechazo de la oferta y las inhabilidades e incompatibilidades aplicables?
¿Qué multas, sanciones y cláusula penal se establecen para el contratista?
¿Cómo se paga el contrato: hay anticipo o pago anticipado, cuál es la forma y condiciones de pago, facturación, amortización y retenciones?
¿Cuál es el plazo de ejecución del contrato y cuánto tiempo debe mantenerse vigente la oferta?

Observaciones y mensajes

General9 de nov de 2026, 16:42
RESPUESTA OBSERVACION PLIEGO DEFINITIVO MP-SI-CMA-003-2026
- RESPUESTA A LA OBSERVACIONES PLIEGO MP-SI-CMA-003-2026.pdf
Observaciones9 de nov de 2026, 16:34
RE: OBSERVACION FORMATO DISCAPACIDAD, ALERTA DE ILEGALIDAD MANIFIESTA, VIOLACIÓN GRAVE AL DEBIDO PROCESO, CONDUCTA CONTRADICTORIA ARBITRARIA Y SOLICITUD URGENTE DE MODIFICACIÓN INMEDIATA DEL CRONOGRAMA VÍA ADENDA
06/11/2026 14:36:50 MARTHA RODRIGUEZ 06/11/2026 10:32:49 MARTHA RODRIGUEZ Actuando en mi calidad de interesada y potencial proponente dentro del proceso de la referencia, me dirijo a su despacho para radicar de manera formal, expresa y enérgica la presente DENUNCIA DE ILEGALIDAD Y RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA, frente a la aberrante y flagrante vulneración del ordenamiento jurídico de la contratación estatal en la que ha incurrido la entidad con la fijación del cronograma de este Concurso de Méritos.
- RESPUESTA A LA OBSERVACIONES PLIEGO MP-SI-CMA-003-2026.pdf
Observaciones6 de nov de 2026, 14:36
OBSERVACION FORMATO DISCAPACIDAD
- observacion F6 DISCAPA INTER.pdf
Observaciones6 de nov de 2026, 10:32
ALERTA DE ILEGALIDAD MANIFIESTA, VIOLACIÓN GRAVE AL DEBIDO PROCESO, CONDUCTA CONTRADICTORIA ARBITRARIA Y SOLICITUD URGENTE DE MODIFICACIÓN INMEDIATA DEL CRONOGRAMA VÍA ADENDA
Actuando en mi calidad de interesada y potencial proponente dentro del proceso de la referencia, me dirijo a su despacho para radicar de manera formal, expresa y enérgica la presente DENUNCIA DE ILEGALIDAD Y RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA, frente a la aberrante y flagrante vulneración del ordenamiento jurídico de la contratación estatal en la que ha incurrido la entidad con la fijación del cronograma de este Concurso de Méritos.
- OBSERVACION VIOLACION AL DEBIDO PROCESO.pdf
Observaciones15 de oct de 2026, 15:24
OBSERVACIONES PLIEGOS
- observacion inter cauca.pdf
Observaciones15 de oct de 2026, 08:59
OBSERVACIONES INTERVENTORIA
- DOCUMENTO OBSERVACIONES INTERVENTORIAS.pdf